Договор оказания услуг по ремонту двери

Содержание
  1. Договор оказания услуг по ремонту двери
  2. Договор об оказании услуг по установке дверей
  3. Договор на монтаж и ремонт окон
  4. Договор на услуги по ремонту
  5. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  6. Образец договора на выполнение работ по установке дверей
  7. Договор оказания услуг по ремонту оборудования
  8. Договор оказания услуг по ремонту помещения
  9. Договор об оказании услуг по установке дверей
  10. 2. Порядок приема работ и расчетов по договору
  11. 3. Права и обязанности сторон
  12. 4. Рекомендации по эксплуатации изделия
  13. 5. Гарантийные обязательства
  14. 6. Условия выполнения работ
  15. 7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:
  16. 8. Прочие условия
  17. 9. Реквизиты и подписи сторон
  18. Договор на установку дверей
  19. 1. Предмет договора
  20. Договор на оказание услуг по ремонту окон
  21. Договор на оказание услуг по ремонту пластиковых окон
  22. Как расторгнуть договор оказания услуг и кредитный договор, если нарушены сроки установки окон?
  23. Ответы юристов (3)
  24. Уточнение клиента
  25. Есть вопрос к юристу?
  26. Ищете ответ? Спросить юриста проще!
  27. > Документ
  28. Как расторгнуть договор подряда, составленный для ремонта пластикового окна?
  29. Ответы юристов (5)
  30. Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  31. 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
  32. 3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ
  33. 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ
  34. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
  35. 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
  36. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
  37. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  38. 10. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор оказания услуг по ремонту двери

Договор оказания услуг по ремонту двери

Москва « » 201 г.

ОАО « » (сокращённое наименование — ОАО « »), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « » именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор на ремонт оборудования (далее – «Договор») о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство:- ремонт согласно Техническому заданию (Приложение к настоящему договору по оказанию услуг).1.2. Срок выполнения работ с « » 201_г., по « » 201_г. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ2.1. Стоимость работ по настоящему договору на ремонт оборудования составляет ( тысяч) рублей, в т.ч. НДС ( тысяч) рублей коп.2.2.

В случае необходимости проведения дополнительных работ по желанию Заказчика после подписания настоящего Договора, такие работы оплачиваются Заказчиком согласно дополнительному расчету и оформляются Дополнительным соглашением к Договору, подписанным с двух сторон. 2.7.Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате услуг Исполнителя после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  1. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Дата производства ремонтных, сервисных работ:с “ ” 2012 г. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.
5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. 5.4.

Договор об оказании услуг по установке дверей

В случае возникновения необходимости произвести виды дополнительного ремонта, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ в письменном виде с последующим одобрением Подрядчика.4.5.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 6 месяцев при условии правильной эксплуатации и действует с момента приемки работ Заказчиком. 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на ремонт оборудования услуг стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.5.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 6.

Договор на монтаж и ремонт окон

Важно

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2.

Договор на услуги по ремонту

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации (при обнаружении очевидных механических, химических или тепловых повреждений, в том числе при закрашивании уплотнителей). 5.3.

Исполнитель гарантирует применение высококачественных материалов, соблюдение технологического процесса, согласно нормативно-технической документации принятой в компании.

Если в течение гарантийного срока службы в Изделии будет обнаружен дефект, возникший по вине Исполнителя, Исполнитель в течение двух недель с момента принятия претензий Заказчика, устраняет дефект. 5.4.Гарантия не распространяется на комплектующие, предоставленные Заказчиком. 6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.
3.1. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню из расчета 3 % от суммы договора за каждый день просрочки.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если таковое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Договор на монтаж и ремонт окон Оконщик Ремонт окон профессионалами для частных лиц и организаций в Екатеринбурге +7 (343) 386 20 39 *Ожидайте более 4x гудков! Договор по услугам, связанным с окнами – ремонт, замена, регулировка окон идверей в Екатеринбурге.

Пример договора по оказанию услуг для окон и дверей.

Внимание Акция! До !СКИДКА 15%! УСПЕЙ! Опция в подарок: регулировка прижимов А так же В Подарок Диагностика всех окон Оставьте заявку на услуги+ подарки по акции! Ремонт оконСмета на услуги компании «Оконщик»Договор на монтаж и ремонт окон ДОГОВОР (номер) оказания услуг по ремонту (замене и т.д.) окон (дверей).
г.

Образец договора на выполнение работ по установке дверей

5.

Гарантийные обязательства не распространяются на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации (при обнаружении очевидных механических, химических или тепловых повреждений, в том числе при закрашивании уплотнителей). 5.3.Исполнитель гарантирует применение высококачественных материалов, соблюдение технологического процесса, согласно нормативно-технической документации принятой в компании.

Договор оказания услуг по ремонту оборудования

Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов. 2. Порядок приема работ и расчетов по договору 2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1). 2.1.1.

Работы просчитываются по прейскуранту. 2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.
2.2.

Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму. 2.3.

В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа. 3.

Договор оказания услуг по ремонту помещения

Внимание

Оплата по Договору производится в следующем порядке — не менее 100 % от суммы Договора оплачиваются Заказчиком в момент заключения Договора. 2.4.Заказчик осуществляет оплату услуг по настоящему договору путем внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.5. Указанная в п. 2.1.

цена является окончательной при условии неизменности параметров Приложения № 1. 2.6.

В случае необходимости проведения дополнительных работ по желанию Заказчика после подписания настоящего Договора, такие работы оплачиваются Заказчиком согласно дополнительному расчету и оформляются Дополнительным соглашением к Договору, подписанным с двух сторон.

2.7.Заказчик считается выполнившим свою обязанность по оплате услуг Исполнителя после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  1. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Дата производства ремонтных, сервисных работ:с “ ” 2012 г.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН3.1.

Обязанности Заказчика:а) произвести необходимые технические действия для обеспечения безопасных ремонтных работ по настоящему договору на ремонт оборудования;б) своевременно производить оплату согласно выставленным счетам Подрядчика;в) обеспечить охрану ремонтируемой техники собственными или привлеченными силами.3.2.Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

Источник: http://dtpstory.ru/dogovor-okazaniya-uslug-po-remontu-dveri/

Договор об оказании услуг по установке дверей

Договор оказания услуг по ремонту двери
г. __________ “___”________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.

, паспортные данные, адрес)_________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик,и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице___________________, действующ__ на основании ___________________, с другойстороны, вместе именуемые “Стороны”, составили настоящий договоро нижеследующем:

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

2. Порядок приема работ и расчетов по договору

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете (Приложение N 1).

2.1.1. Работы просчитываются по прейскуранту.

2.1.2. В случае необходимости дополнительных работ, цена которых не указана в прейскуранте, Подрядчик вправе назначить цену самостоятельно в соответствии с уровнем сложности и предварительно согласовав ее с Заказчиком.

2.2. Заказчик обязан принять выполненную Подрядчиком работу при условии, что она произведена надлежащим образом, по акту сдачи-приемки и оплатить указанную в договоре сумму.

2.3. В том случае когда Заказчик отказывается от оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе демонтировать установленные дверные блоки либо снять часть фурнитуры до полной оплаты заказа.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик по настоящему договору обязуется предоставить в полном объеме необходимые для выполнения работ материалы (дверные блоки и фурнитуру) в соответствии со своими требованиями по цвету, размеру и комплектации.

3.2. Заказчик обязуется предоставить место для проведения подготовительных работ внутри квартиры и обеспечить условия, исключив совмещение установки дверных блоков с какими-либо другими ремонтными работами.

3.2.5. Заказчик обязан подготовить рабочее место: накрыть полы, мебель, и др. вещи во избежание их повреждения.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4 Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ, если они невозможны по техническим причинам.

3.5.

Подрядчик не несет ответственности за предоставленный некачественный материал (коробку, наличник, замок и прочие материалы и фурнитуру), обрушение штукатурки во время монтажа, сохранность обоев, проводки и сигнализации при демонтаже и монтаже дверных коробок и расширении проемов, сохранность плитки при установки двери в проем, облицованный плиткой, сохранность неподготовленных Заказчиком полов и предметов интерьера, расположенных в непосредственной близости к месту проведения работ.

3.6 Подрядчик вправе не выезжать дополнительно на заказ для проведения работ (обналичивание, врезка замков, установка доборов и др.), которые Заказчик отказался выполнять в день выполнения заказа по причине отсутствия материалов, незаконченного ремонта и т.д.

3.7 Заказчик берет на себя ответственность за возможность проведения шумовых работ в выходные и праздничные дни.

3.8. Если Заказчик по какой-либо причине отсутствует и вместо себя оставил доверенное лицо, то после выполнения работ Заказчик не вправе предъявлять требования, разнящиеся с требованиями доверенного лица.

3.9. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4. Рекомендации по эксплуатации изделия

4.1. Во избежание деформации дверной коробки малярно-штукатурные работы можно проводить с использованием распорок не ранее двух дней со дня установки дверей, при их выполнении исключить соприкасание штукатурных смесей и растворов с дверной коробкой.

4.2. В случае задевания дверью коробки, пола держать дверь в положении, исключающем повреждение поверхности.

4.3. Не использовать изделие в условиях повышенной влажности и резкого перепада температур.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Срок гарантии составляет 6 месяцев со дня выполнения заказа.

5.2 Гарантия распространяется на следующие виды работ: сборку и монтаж дверной коробки, врезку петель, замков, ручек и ответных планов, монтаж наличников и доборов.

5.3 Гарантийными случаями не являются отдельный вызов Подрядчика на установку наличников и доборов, неисправность, вызванная несоблюдением рекомендаций по эксплуатации изделия, неисправности, вызванные внутренним или заводским браком изделия (механизмами: замков, ручек и пр.), вздутие шпона.

5.4 Заказчик не вправе требовать переустановку дверного блока, если установка произведена по выбранному им же принципу согласно п. 7.1 настоящего договора.

5.5 Гарантийный ремонт осуществляется в течение двадцати дней со дня обращения Заказчика.

6. Условия выполнения работ

6.1 Дверной блок устанавливается вертикально; крепление коробки производится насквозь саморезами, отверстия закрываются пластиковыми заглушками (в комплект поставки не входят).

6.2 Пустоты между коробкой и стеной заполняются монтажной пеной.

6.3 Зазор между полотном и коробкой выставляется в ____ мм в зависимости от помещения, в которое монтируется дверь (сантехнические двери и пр.).

6.4 Полотно (дверь со стеклом) устанавливается так, чтобы стекло своей рифленой стороной смотрело на фасад (коридор).

6.5. Добор устанавливается с противоположной стороны от петель.

6.6. Наличники крепятся к дверной коробке финишными гвоздями.

6.7. _________________________________________________________________. (иной способ установки)

7. Виды работ обязательные для согласования Подрядчика с Заказчиком:

7.1. Способ установки дверного блока – по уровню___ по стене (иной способ установки, например по стене, может повлечь самопроизвольное открывание или закрывание двери).

7.2. Установка доборов в день установки __________________________; доборы не устанавливаются ____________________________ (после монтажа дверных коробок установка доборов в некоторых случаях является невозможной).

7.3. Прибитие наличников ______ в день установки _________________; “наживить” наличник _______; наличники не устанавливаются (в зависимости от ровности стены допустимо образование зазоров между наличником и стеной).

8. Прочие условия

8.1. После подписания договора претензии к качеству комплектующих материалов не принимаются.

8.2. Во всем ином, не урегулированном настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

8.3. Бланк договора считается гарантийным при наличии подписей Заказчика и Подрядчика и указания точной суммы, оплаченной за выполненные работы.

8.4. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

8.5. Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:

Смета (Приложение N 1).

9. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик: _____________________________________________________________

Заказчик: _____________________________________________________________

Подрядчик _________________/_________________

М.П.

Заказчик _________________/________________

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9

Договор на установку дверей

Договор оказания услуг по ремонту двери

г. __________ «___»________ ____ г. _____________________________________________________, с одной стороны, (Ф.И.О.

, паспортные данные, адрес) _________________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, и _______________________________, именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик по настоящему договору обязуется произвести установку дверных блоков.

1.1.1. Подрядчик выполняет следующие работы: демонтаж старого дверного блока, монтаж нового дверного блока, врезку фурнитуры, установку добора, монтаж наличника.

1.1.2. Подрядчик не выполняет следующие работы: заделку полов, работы с телефонными и электрическими проводами, малярно-штукатурные работы, вынос и уборку мусора (возможно указать иные условия).

1.2. Срок исполнения работ определяется Подрядчиком в зависимости от объема, сложности работ и наличия необходимых материалов.

Договор на оказание услуг по ремонту окон

Договор оказания услуг по ремонту двери

Как росторгнуть договор по ремонту пластиковых окн с фирмой СибТехМонтаж по ремонту пластиковых окн депутатская 2офис6ан

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 694 вопроса .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Если у Вас заключен договор между физическим и юридическим лицом, то нужно ссылаться на следующее:

Статья 32. ЗоЗПП Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Рекомендация: нужно начинать с направления грамотной претензии.

Если Вам нужна более подробная, расширенная консультация, составление грамотных документов для решения Вашей проблемы, обращайтесь в чат (воспользуйтесь кнопкой «общаться в чате», либо в опубликованном вопросе, либо на странице юриста). Это сократит Ваше драгоценное время и поможет лучше понять как поступить в той или иной ситуации.

С уважением к Вам, юрист Дмитрий.

Договор на оказание услуг по ремонту пластиковых окон

Здравствуйте! Я заключила договор в РеБытСервисе на ремонт пластиковых окон и внесла задаток 16000 руб. Общая сумма 46000 руб. Договор оформили в рассрочку.

По семейным обстоятельствам и в связи с тяжелым материальным положением, я решила растогнуть договор. Когда я позвонила в фирму, они сказали, что при расторжении договора задаток не возращается и что это прописано в договоре.

Да это условие действительно прописано, но при заключении договора вслух это не было оговорено. Что вы мне можете посоветовать?

Здравствуйте! Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Сегодня мы уже ответили на 694 вопроса .
В среднем ожидание ответа – 14 минут.

Как расторгнуть договор оказания услуг и кредитный договор, если нарушены сроки установки окон?

Здравствуйте. Подскажите как быть в данной ситуации. Пришли сотрудник из компании, представились менеджерами организации по установке окон. Заключили договор с моей мамой, на договоре стоит печать с ИП Мусагалеева Айжан Сергеевна, так же оформили кредит на сумму 92 тыс.

руб банк Европа Банк, мама все подписала. По договору в течении 10 рабочих дней к нам приезжает замерщик, и в течении месяца окна будут установлены так заверили менеджеры.

Заверили хорошим качеством и к тому жде предупредили, если нас не устроит выполненная работа, то мы должны будем оплатить неустойку в размере 50 % от стоимости. В договоре я этого не обнаружила. Но уже прошло почти месяц, 16.04.2017 первый еж.

платеж в банк, а замерщик до сих пор не приехал, окна не поставили. Подскажите можем ли мы отказаться от их услуг и как поступить с банком Европа Банк, если уже пора платить первый еж. платеж

Ответы юристов (3)

Необходимо знать, каким образом был оформлен кредит, и договор на установку окон! Документы! По договору кредитования там был указаны целевое назначение кредита и условия?

Уточнение клиента

Я знаю только, что они фоторгафировали маму с паспортом, сфоторгафировали копию трудовой книжки и указали работу ее последнее место работы, на тот момент мама была безработной, они заверили ее, что не чего страшного в этом нет, мама и сейчас безработная.Договор к сожалению я не читала, но когда смотрела его, видела.

, что оформлено 92 руб и прописано пластиковые окна.Договор на установку окон не читала мама, они просто объяснили ей на словах, про неустойку я там графы не нашла,а поняла только, что в течении 10 дней приезжает замерщик, в течении месяца установят.

А что может сделать заказчик или исполнитель я не поняла, не сильна в юридической стороне

11 Апреля 2017, 14:24

Есть вопрос к юристу?

Здравствуйте, Алена! Вы вправе расторгнуть договор в связи с неисполнением продавцом (исполнителем) своих обязательств.

Если у Вас заключен договор подряда, то действовать нужно согласно ст.

28 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

Другие публикации:  Приказ о стоянке транспорта на предприятии

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);
отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).


Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).

Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Если договор купли-продажи окон, ст. 23.1: В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать:

передачи оплаченного товара в установленный им новый срок;
возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно оплаченного товара.

Даже если по договору сроки не нарушены, Вы вправе его досрочно расторгнуть.

Направляйте продавцу (исполнителю) письменную претензию с требованием о расторжении договора и возврате денежных средств и процентов за пользование кредитом.

Если в течение 10 дней не вернут, обращайтесь в суд.

Отступление от сроков оказания услуг, выполнения работ исполнителем неизменно влечет нарушение потребительских прав и именно поэтому законодателем предусмотрены жесткие инструменты, призванные воздействовать на исполнителя — выплата неустойки (в размере 3% от стоимости оказанных услуг/выполненных работ за каждый день просрочки — ст. 28 Закона «О защите прав потребителей») в пользу потребителя, возмещение убытков. Однако не всегда они являются действенными и в определенных обстоятельствах отказ от исполнения договора со стороны потребителя — единственная возможность восстановить нарушенные права. Такое право предоставляется потребителю, если имеет место:

  • отступление от сроков начала работ, услуг;
  • отступление от сроков завершения работ, услуг;
  • отступление от промежуточных сроков выполнения работ, услуг;
  • очевидность того, что выполнение работ/оказание услуг не будет произведено в установленные сроки.

При отказе от исполнения договора потребитель вправе рассчитывать на возврат денежных средств, внесенных по договору, выплату неустойки, возмещение убытков, являющихся следствием нарушений со стороны исполнителя.

Потребитель не может отказаться от договора, руководствуясь п. 1 ст. 28 Закона «О защите прав потребителей», если исполнитель предоставит доказательства того, что нарушение сроков, установленных соглашением, явилось следствием непреодолимой силы или нарушений со стороны потребителя.

Финансовые расчеты, производимые при возврате денежных средств за товар ненадлежащего качества, приобретенный с участием кредитных средств, отличаются от стандартных расчетов при возврате денег за товары, приобретенные за счет личных накоплений потребителя. Процедура регламентируется нормами п. 5, п. 6 ст. 24 Закона «О защите прав потребителей».

Исходя из положений законодательства в сфере защиты прав потребителей, покупатель, приобретший товар в кредит, имеет право на получение денежных средств в размере погашенной им части кредита к дате возврата и платы за предоставление кредитных средств.

Если сделка осуществлялась с участием потребительского кредита, за счет которого приобретался товар, покупатель имеет право на возврат денежных средств, внесенных за товар, а также возмещение процентов за пользование ими согласно условиям кредитного договора, иные связанные с этим затраты, понесенные потребителем.

Продавец, производитель не вправе отказывать покупателю в удовлетворении его требований, либо накладывать дополнительные ограничения в связи с тем, что некачественный товар был приобретен посредством кредита. Потребитель в случае описанных действий, вправе обратиться за защитой своих прав в суд, руководствуясь положениями ст. 17 Закона «О защите прав потребителей».

Роспотребнадзор рекомендует в таких случаях уведомлять банки и обратиться с письменным заявлением для расторжения кредитного договора.

Не получив от банка официальной информации о прекращении кредитного обязательства, ни в коем случае нельзя в одностороннем порядке прекращать выплачивать кредит, так как это может повлечь начисление штрафов и дополнительных процентов на потребителя, а также испортить кредитную историю.

Все выплаченные по кредиту деньги в последующем необходимо взыскать с продавца (производителя) как убытки потребителя, которые он понес в результате приобретения некачественного товара.

Алена, если у вас остались вопросы, задавайте, с радостью отвечу. Также вы можете написать мне в чате и заказать персональную консультацию или подготовку документа по вашему вопросу. Всего доброго!

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

> Документ

ИП Данилов Андрей Сергеевич Республика Беларусь

Другие публикации:  Требования к покрасочным цехам

212027 г.Могилёв, пр-т Шмидта,10-71 город Могилёв

(vel)694-13-98; (мтс)844-13-99; (т/ф)48-13-98 УНП 790792730

E-mail: [email protected] т/с № 3013302475011 «Приорбанк»

www.Danilau.by РАБОТАЕМ НА СОВЕСТЬ ОАО ЦБУ 300 г. Могилёв, код 749

Коммерческое предложение по ремонту и обслуживанию пластиковых окон.

Уважаемые руководители предприятий и собственники помещений!

Компания ИП Данилов «Работаем на совесть» рады предложить Вам услугу на Могилевском рынке – техническое обслуживание и ремонт окон, дверей ПВХ.

Для обеспечения надежной и стабильной работы Ваших оконных и дверных конструкций необходима правильная регулировка и постоянное обслуживание, которое значительно снизит риск их поломки и выхода из строя. Поручив эту работу специалистам, Вы решите многие проблемы, которые возникнут у владельцев окон и дверей из ПВХ профиля из-за неправильной эксплуатации и отсутствия ухода.

В рамках данного коммерческого предложения Вашей компании предоставляется возможность выбора оптимального варианта сотрудничества:

Обслуживание юридических лиц по прайс-листу.

Договор оказания услуг по ремонту ПВХ окон и дверей.

Данный вариант подойдет для небольших помещений с малым количеством установленных ПВХ конструкций.

В случае поломки или выхода из эксплуатации окна, Вами делается запрос на вызов мастера по телефону или электронной почте. После диагностики и ремонта окна производится оплата проделанной работы согласно действующему прайс-листу за безналичный расчет.

Обслуживание юридических лиц на постоянной основе.

Договор технического обслуживания ПВХ окон и дверей.

Идеальный вариант для собственников и арендаторов крупных объектов. При выборе данного вида сотрудничества заключается пролонгированный договор на обслуживание и ремонт окон, оплата происходит равными платежами 2 раза в год (летний и зимний период, дата платежа утверждается в договоре).

В стоимость обслуживания закладываются работы по сезонной регулировке и смазке фурнитуры (весна, осень), смазке и очистке уплотнителей, диагностике окон.

В случае повреждения комплектующих материалов окна услуги по ремонту оплачиваются отдельно, но выезд и диагностика проводится бесплатно, а также предоставляется скидка на все работы от цены в прайс-листе на 50%.

Нет необоснованно лишних расходов на содержание технического специалиста.

Вам не придется организовывать и содержать технического специалиста для ремонта и обслуживания окон и дверей. Вы разумно экономите на расходах связанных с дополнительным персоналом, при этом у Вас нет, необходимости заботится о контроле над сотрудниками.

Как расторгнуть договор подряда, составленный для ремонта пластикового окна?

Сегодня заключила договор с компанией на ремонт пластикового окна но передумала ремонтировать, как расторгнуть договор?

Ответы юристов (5)

Пишите уведомление исполнителю, что Вы отказываетесь от выполнения работ.

Согласно ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей»

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

За работу Вы деньги уже оплатили? Какие-нибудь работы к настоящему времени были осуществлены?

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту двери
по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/okazanie-uslug/dogovor-okazaniya-uslug-po-remontu-restavracii-i-peretyazhki-obivki-mebeli/

Право юриста
Добавить комментарий